北京建筑律师曹敏在建委,设计,质量,监理,招标,预算,鉴定,开发,施工单位40年,建造师,造价师,监理师,评标专家,建筑法律顾问,专门代理全国建设工程房地产纠纷案件。
北京建筑工程纠纷律师
2020年10月24日 星期六 17:30:24  农历:二〇二〇年 九月 初八
北京建筑工程纠纷律师 > 建设工程房地产工期纠纷律师案例 > 【案例】甲方责任工期延误工程纠纷
【案例】甲方责任工期延误工程纠纷
作者:北京建筑律师    分类:建设工程房地产工期纠纷律师案例    时间:2020/3/16 16:57:01    浏览:408次
《【案例】甲方责任工期延误工程纠纷》由建筑工程律师网为您提供,特为您编辑《【案例】甲方责任工期延误工程纠纷》,希望能为您提供帮助!
    原告:重庆xx建筑有限责任公司
    诉讼代理人:北京建筑工程律师事务所,曹敏律师,电话:15801061959,微信:15801061959;
    被告:被告四川xx物流公司;
    【案情】2013年8月9日,被告四川xx物流公司将仓库工程项目,以包工包料的大包形式发包给原告重庆xx建筑有限责任公司施工。施工期间,在被告四川xx物流公司以原告重庆xx建筑有限责任公司施工使用的建筑材料不符合国家的强制性标准为由与原告重庆xx建筑有限责任公司发生争议,并且要求原告重庆xx建筑有限责任公司停工。停工后,双方进过协商委托一家鉴定结构进行鉴定,鉴定范围包括施工建筑材料及工程施工质量。

    经过鉴定后确认建筑材料及施工部分质量符合合同约定,质量合格。因鉴定停工40天。工程竣工时候已经超过合同约定竣工时间35天。在工程结算时,原告重庆xx建筑有限责任公司要求被告承担停工损失,而被告四川xx物流公司要求原告重庆xx建筑有限责任公司承担承担工期延误的责任,双方争议较大,原告诉至法院要求被告四川xx物流公司支付工程尾款890万元,并承担停工造成的损失90万元。
    【审理】一审法院审理认为,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,介绍工程质量经过鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。因发包人四川xx物流公司的原因致使工程中途停建缓建的,发包人四川xx物流公司应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、误工、倒运、机械设备调遣、材料和构件积压等损失和实际费用。
    本案中,被告以建筑材料和工程质量存在问题为由要求原告停工,但是经过鉴定,不存在被告说事实,因被告行为导致原告延误的工期应当顺延,并且赔偿由此造成原告的损失。原告已完成工程并且质量合格,被告四川xx物流公司应当支付工程尾款。原告竣工在延期后的竣工期限内,对被告要求原告重庆xx建筑有限责任公司承担工期延误责任的主张不予支持。判决被告四川xx物流公司支付原告工程尾款890万元,赔偿原告重庆xx建筑有限责任公司损失90万元。   
分享到:
电话微信:15801061959 ,18201055258;办公地址:北京市东城区安定门外大街11号;