北京建筑律师曹敏在建委,设计,质量,监理,招标,预算,鉴定,开发,施工单位40年,建造师,造价师,监理师,评标专家,建筑法律顾问,专门代理全国建设工程房地产纠纷案件。
北京建筑工程纠纷律师
2020年03月29日 星期日 20:20:57  农历:二〇二〇年 三月 初六
北京建筑工程纠纷律师网 > 建设工程合同工期纠纷案例 > 【案例】证明工期没有延误责任在承包人
【案例】证明工期没有延误责任在承包人
作者:北京建筑律师法律顾问    分类:建设工程合同工期纠纷案例    时间:2020/3/26 16:25:17    浏览:416次
《【案例】证明工期没有延误责任在承包人》由建筑工程律师网为您提供,特为您编辑《【案例】证明工期没有延误责任在承包人》,希望能为您提供帮助!
    证明工期没有延误责任在承包人
    原告:河南某某房地产开发公司
    法人:田某某,董事长
    诉讼代理人:曹敏律师,中国北京建筑工程房地产律师,电话:18201055258
    被告:河南某某建筑工程公司
    法人:秦某某
    【案情】2015年5月8日,原被告双方签订房地产开发建筑工程施工合同,建筑施工合同约定由被告承包施工原告的工程,工期从2015年5月10日至2015年12月10日。合同签订后,原告按合同约定履行了相关合同义务。但是被告由于资金、人员等因素,致使工程于2017年也没有交付。
    房地产开发建筑工程施工合同履行过程中,经过对此协商仍没有改观。原告起诉要求解除合同,并且赔偿工期顺延的损失。
    法庭审理过程中,被告抗辩提出,原告应当举出被告工期延误的证据。发包人应当提起工期延误司法鉴定。
    本律师代理意见提出,按着合同约定保质保量完成施工合同约定内容是承包人的义务,原告已经举出被告没有按合同约定完成工程的举证证明责任,工期没有延误的证明责任在承包人一方。法院支持了原告的诉讼请求。
分享到:
关键词:北京建筑律师,北京工程律师,北京建筑工程律师,中国建筑律师,中国工程律师,中国建筑工程律师
版权所有:北京建筑工程纠纷律师网