被告：福州xx设备制造厂；法人：张某某；

    代理人：曹敏，北京建设工程律师事务所律师，电话：15801061959；

    【案情】2010年4月20日，被告准备新建一个仓库工程，张x想承包该工程，因无施工资质，便找福州xx建筑工程有限公司谈妥将自己的工程队作为福州xx建筑工程有限公司的项目部，福州xx建筑公司收取张x一定管理费，不实际参与施工管理。张x以原告名义与被告签订了仓库工程的施工合同。 2010年10月10日，工程竣工验收合格后，被告一直拖延工程尾款1050万元，并承担合同约定违约金10万元。审理期间，被告提出张x系挂靠施工，主张福州xx建筑工程有限公司作为原告要求支付工程款的主体不适格，请求驳回原告的诉讼请求。后来福州xx建筑工程有限公司撤回诉讼，并与张x作为共同原告提起新的诉讼。张x称自己是福州xx建筑工程有限公司的内设分支机构，不存在挂靠关系。

    【审理】法院经审理认为：张x对外虽然以自己是福州xx建筑工程有限公司的内设机构为名，但在施工过程中，与福州xx建筑工程有限公司既无财产归属关系，有无人事隶属关系，其独立核算、自主经营、自负盈亏，因此被告主张福州xx建筑工程有限公司与张x是挂靠关系成立。因挂靠施工所签合同无效，故合同约定违约金条款对双方没有约束力，原告要求被告承担合同约定违约金的请求不予支持。因本案工程验收合格，根据司法解释合同无效可以参照合同约定结算工程价款的规定，判决被告支付原告工程尾款人民币1050万元，驳回原告其他诉讼请求。 根据《建设工程质量管理条例》从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。如果没有按此程序进行，建设、施工单位均由过错。对工期损失，要看双方过错的大小承担工期违约的责任。遇到与勘察设计不符的施工情况，施工企业要及时与建设单位取得联系，无论建设单位是否及时答复，施工企业都不要扩大损失，否则就损失扩大部分将得不到法院的支持，不能为了自己的合同利益一味蛮干。法院应当根据合同约定、法律及行政法规规定的基本建设程序，依据诚实信用原则，合理确定建设单位与施工单位对建设工程质量、工期的责任承担。