北京建筑律师曹敏在建委,设计,质量,监理,招标,预算,鉴定,开发,施工单位40年,建造师,造价师,监理师,评标专家,建筑法律顾问,专门代理全国建设工程房地产纠纷案件。
北京建筑工程纠纷律师
2021年02月25日 星期四 15:35:20  农历:二〇二一年 正月 十四
北京建筑工程纠纷律师 > 北京建设工程造价结算纠纷律师 > 【案例】发包人提供材料和工程设备
【案例】发包人提供材料和工程设备
作者:北京建筑律师    分类:北京建设工程造价结算纠纷律师    时间:2020/10/30 8:45:28    浏览:196次
《【案例】发包人提供材料和工程设备》由建筑工程律师网为您提供,特为您编辑《【案例】发包人提供材料和工程设备》,希望能为您提供帮助!
     一,发包人提供的材料和工程设备应在招标文件中填写,发包人提供材料和工程设备一览表,写明甲供材的名称,规格,数量,单价,交货方式,交货地点等。
    承包人投标时,甲供材单价应计入相应项目的综合单价中,签约后,发包人应按合同约定扣除甲供材料,不予指出。
    二,承包人应当根据合同工程进度计划的安排,向发包人提供甲供材料交货的日期计划,发包人应按计划提供。
    三,发包人提供的甲供材如规格数量或者质量不符合合同要求,或由于发包人原因发生交货日期延误,交货地点,及交货方式变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用,和工期延误并向承包人支付合理的利润。
    四,发承包双方对甲供材的数量发生争议,不能达成一致的,应按照工程的计价定额,同类项目规定的材料消耗量计算。
    五,发包人要求承包人,采购已在招标文件中,确定为甲供材料的,材料价格应由发承包双方,根据市场调查决定,并应另行签订补充协议。
    【案例】2012年6月6日,原告北京市某某建筑工程有有限责任公司,与被告,北京市某某物流公司,签订施工合同,由原告承建被告物流公司仓储库,同时,合同约定,工程的三大主材,由被告提供既甲供材,由于双方在甲供材的交接过程中没有履行好相应的手续,导致对甲供材提供的数量产生纠纷,笔者是建筑工程公司的法律顾问,介入此案后,笔者认为,此类纠纷,可以通过图纸工程量进行定额计算,从而确定甲方提供材料的数量,双方采纳了别人的意见,进行了和解。
分享到:
电话微信:15801061959 ,18201055258;办公地址:北京市东城区安定门外大街11号;